ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ GEN AI

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ является публичной офертой Индивидуального предпринимателя Розов Павел Борисович (ИНН 230409734206, ОГРНИП 323774600548058), именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и содержит все существенные условия по договору на оказание услуг и выполнение работ в сфере искусственного интеллекта юридическим лицам, именуемым в дальнейшем «Заказчики».
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), настоящий документ является публичной офертой, содержащей все существенные условия договора. Оплата выставленного Исполнителем счета или счета-договора означает акцепт настоящей оферты и заключение договора на изложенных условиях.
1.3. Настоящая оферта адресована исключительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не могут выступать заказчиками по настоящей оферте.
1.4. Совершая акцепт настоящей публичной оферты, Заказчик подтверждает наличие у него всех необходимых корпоративных разрешений и полномочий для заключения данного договора, а также соответствие заключаемого договора целям его деятельности.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В целях настоящей оферты используются следующие термины:
Оферта – настоящий документ, размещенный на сайте Исполнителя по адресу go2ai.ru/oferta и содержащий предложение заключить договор на оказание услуг/выполнение работ в сфере ИИ.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий оферты Заказчиком путем оплаты выставленного Исполнителем счета-договора.
Счет-договор / Счет – документ, содержащий индивидуальные условия конкретного заказа (детальный перечень услуг/работ, техническое задание, стоимость, сроки), являющийся неотъемлемой частью договора по настоящей оферте.
AI-система (ИИ-система) – программный комплекс, использующий технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для решения задач Заказчика.
Сайт Исполнителя – интернет-ресурс, размещенный по адресу go2ai.ru, принадлежащий Исполнителю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и (или) выполнить работы в сфере разработки, обучения, консультирования и внедрения решений на базе технологий искусственного интеллекта, а Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги/работы на условиях настоящего договора.
3.2. В состав услуг и работ, оказываемых/выполняемых по настоящему договору, не ограничиваясь перечнем, отраженным ниже, входят:
  • Развертывание и настройка программных AI-систем с открытым исходным кодом (лицензия MIT);
  • Разработка стратегий внедрения искусственного интеллекта в деятельность Заказчика;
  • Обучение и тонкая настройка моделей искусственного интеллекта под специфические задачи Заказчика;
  • Создание и внедрение AI-ассистентов и интеллектуальных агентов;
  • Консультационные услуги по применению технологий ИИ;
  • Техническая поддержка внедренных решений в рамках гарантийного срока;
  • Иные связанные услуги и работы по соглашению сторон.
3.3. Конкретный перечень услуг/работ, их объем, технические требования к результатам, сроки выполнения и стоимость определяются индивидуально для каждого Заказчика в счете-договоре, выставляемом Исполнителем на основании заявки Заказчика.
3.4. Все услуги оказываются Заказчику для использования в предпринимательской деятельности, а не для личных, семейных или бытовых нужд.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Для заключения договора Заказчик направляет Исполнителю заявку в произвольной форме (по электронной почте mail@go2ai.ru или через форму обратной связи на Сайте или в мессенджере или устно) с описанием требуемых услуг/работ.
4.2. На основании полученной заявки Исполнитель готовит коммерческое предложение и выставляет Заказчику счет-договор, содержащий детальные условия выполнения конкретного заказа.
4.3. Договор считается заключенным с момента поступления оплаты по выставленному счету-договору на расчетный счет Исполнителя (акцепт оферты согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ). Оплата счета означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями настоящей оферты.
4.4. После акцепта оферты настоящий документ и соответствующий счет-договор составляют единый договор между сторонами в письменной форме.
4.5. Если Заказчик не произвел оплату в срок, указанный в счете-договоре, предложение Исполнителя считается отозванным.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ/РАБОТ
5.1. Сроки оказания услуг/выполнения работ определяются индивидуально для каждого заказа и указываются в счете-договоре.
5.2. Исполнитель приступает к выполнению обязательств в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления предоплаты и получения от Заказчика всех необходимых исходных данных.
5.3. Если в ходе выполнения работ возникает необходимость корректировки сроков по независящим от Исполнителя причинам или вследствие изменения объема работ, стороны согласовывают новые сроки путем обмена письмами по электронной почте или в мессенджере Telegram.
5.4. Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю исходные данные, доступы, техническую документацию и иную информацию, необходимую для качественного оказания услуг. Просрочка предоставления таких данных продлевает сроки выполнения работ соразмерно задержке.

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Стоимость услуг/работ определяется на основании расчета Исполнителя исходя из объема и сложности работ и указывается в счете-договоре для каждого конкретного заказа.
6.2. Оплата услуг/работ осуществляется в форме предварительной оплаты (аванса). Размер предоплаты составляет 100% стоимости услуг/работ, если иной порядок оплаты не согласован сторонами в счете-договоре.
6.3. По соглашению сторон возможна поэтапная оплата. В этом случае условия и график платежей фиксируются в счете-договоре.
6.4. Все расчеты между сторонами производятся в российских рублях безналичным путем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.5. Услуги/работы НДС не облагаются в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
6.6. В случае просрочки оплаты Заказчик уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки (ст. 395 ГК РФ).

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ/РАБОТ
7.1. По завершении оказания услуг/выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику акт об оказанных услугах (выполненных работах) в двух экземплярах.
7.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта подписать оба экземпляра и один экземпляр вернуть Исполнителю либо направить мотивированный письменный отказ от подписания.
7.3. В случае неполучения Исполнителем подписанного акта или мотивированного отказа в указанный срок, услуги/работы считаются оказанными/выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний.
7.4. При выявлении недостатков Исполнитель устраняет их в разумный срок за свой счет в пределах гарантийных обязательств.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Исполнитель предоставляет гарантию качества на результаты выполненных работ/оказанных услуг сроком 1 (один) месяц с даты подписания акта приемки или с даты фактического оказания услуги.
8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется безвозмездно устранять выявленные недостатки, возникшие по его вине и препятствующие использованию результата по назначению.
8.3. Гарантия не распространяется на случаи, когда недостатки возникли вследствие:
  • Несоблюдения Заказчиком предоставленных инструкций по эксплуатации;
  • Внесения изменений в результат третьими лицами без участия Исполнителя;
  • Не зависящих от Исполнителя обстоятельств, связанных с инфраструктурой Заказчика;
  • Воздействия форс-мажорных обстоятельств;
  • Нормального износа оборудования или программного обеспечения.
8.4. На консультационные и информационные услуги гарантийные обязательства не распространяются, поскольку их результат носит нематериальный характер.
8.5. По истечении гарантийного срока техническая поддержка и сопровождение оказываются на платной основе по отдельному договору.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Исполнитель обязуется:
9.1.1. Оказать услуги/выполнить работы качественно, в полном объеме и в согласованные сроки.
9.1.2. Использовать лицензионное программное обеспечение и соблюдать условия лицензий open-source решений.
9.1.3. Предоставить Заказчику результаты работ в согласованном формате.
9.1.4. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ и незамедлительно уведомлять о возникших препятствиях.
9.1.5. Соблюдать конфиденциальность информации Заказчика.
9.1.6. Передать Заказчику необходимую техническую документацию.
9.2. Исполнитель имеет право:
9.2.1. Получать от Заказчика содействие, необходимое для выполнения работ.
9.2.2. Приостановить выполнение услуг при нарушении Заказчиком обязательств по оплате.
9.2.3. Привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для исполнения договора, оставаясь ответственным перед Заказчиком.
9.2.4. Требовать предоставления достоверной информации и необходимых доступов.
9.2.5. Уступить права по договору и перевести обязанности на правопреемника при смене организационно-правовой формы, уведомив Заказчика.
9.3. Заказчик обязуется:
9.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги/работы.
9.3.2. Предоставлять достоверную информацию, необходимую для выполнения работ.
9.3.3. Обеспечивать необходимые доступы к своей IT-инфраструктуре.
9.3.4. Принимать выполненные работы и подписывать акты в установленные сроки.
9.3.5. Не разглашать коммерческую информацию Исполнителя.
9.3.6. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем.
9.4. Заказчик имеет право:
9.4.1. Контролировать ход выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
9.4.2. Получать информацию о ходе работ и консультации по результатам.
9.4.3. Требовать устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств.
9.4.4. Отказаться от договора в соответствии со ст.782 ГК РФ, оплатив фактически выполненную часть работ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего договора.
10.2. Исполнитель не несет ответственности за:
  • Невозможность выполнения работ по причинам, не зависящим от него;
  • Убытки, возникшие вследствие предоставления Заказчиком недостоверной информации;
  • Перебои в работе оборудования или программного обеспечения Заказчика;
  • Действия третьих лиц, включая кибератаки или сбои интернет-соединения.
10.3. Общий размер ответственности Исполнителя по любым требованиям Заказчика ограничивается суммой, фактически уплаченной Заказчиком по соответствующему счету-договору.
10.4. Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду, косвенные или штрафные убытки Заказчика.
10.5. За нарушение обязательств конфиденциальности виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность технической, коммерческой и иной информации, полученной в ходе исполнения договора, в течение 3 (трех) лет после его прекращения.
11.2. Исключительные права на созданные Исполнителем в рамках договора программные решения, исходные коды, обученные модели и иные охраняемые результаты переходят к Заказчику с момента полной оплаты договора, если иное не предусмотрено в счете-договоре.
11.3. Права на компоненты с открытым исходным кодом остаются у их правообладателей. Исполнитель гарантирует законность их использования в рамках соответствующих лицензий (MIT и др.).
11.4. Исполнитель вправе использовать обобщенные результаты работ (без раскрытия конфиденциальной информации) в качестве кейсов и портфолио.

12. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1. Обработка персональных данных представителей Заказчика (ФИО, должность, контактные данные) осуществляется Исполнителем исключительно для целей исполнения настоящего договора в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ "О персональных данных".
12.2. Акцептуя оферту, Заказчик выражает согласие на обработку персональных данных своих представителей в указанных целях.
12.3. Специальные категории персональных данных (ст. 10 закона №152-ФЗ) не обрабатываются.
12.4. Срок обработки персональных данных – период действия договора плюс 3 года для целей исполнения гарантийных обязательств.

13. ФОРС-МАЖОР
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов власти, техногенными авариями и иными чрезвычайными обстоятельствами.
13.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней с предоставлением подтверждающих документов.
13.3. Если форс-мажор длится более 2 месяцев, любая сторона вправе расторгнуть договор.

14. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Исполнитель вправе изменить условия оферты или отозвать ее, опубликовав новую редакцию на Сайте. Изменения не распространяются на ранее заключенные договоры.
14.2. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время до получения результатов, оплатив фактически выполненную часть работ (ст. 782 ГК РФ).
14.3. Исполнитель вправе отказаться от договора при существенном нарушении обязательств Заказчиком с возвратом предоплаты за невыполненную часть.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Споры разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней.
15.2. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
15.3. К договору применяется право Российской Федерации.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Настоящий договор является договором присоединения. Акцепт оферты означает присоединение к договору в целом.
16.2. Переписка сторон по электронной почте имеет юридическую силу наравне с письменными документами.
16.3. Настоящая оферта действует до ее отзыва Исполнителем.
16.4. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

17. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Розов Павел Борисович
Адрес: 109462, г. Москва, Волжский бульвар, квартал 114А, к.3, кв.27
ОГРНИП 323774600548058
ИНН 230409734206
Р/сч. № 40802810020000096139 в ООО "Банк Точка"
К/сч. № 30101810745374525104
БИК 044525104
Тел.: +7 (980) 428-00-80
Адрес электронной почты: mail@go2ai.ru

Настоящая оферта не требует подписания сторонами. Акцепт оферты Заказчиком приравнивается к заключению двустороннего договора в письменной форме согласно ст.434 и 438 ГК РФ.

Дата публикации оферты: 11 июля 2025 г.
Оферта в редакции от: 11 июля 2025 г.